2022年一建《建设工程法规及相关知识》试题A卷 含答案

考试须知：

1.考试时间：180分钟，满分为130分。

2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。

3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_________ 考号:_________

一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责

令其停止执业( )

A.1个月以上3个月以下 B.3个月以上1年以下 C.3个月以上2年以下 D.6个月以上1年以下

2、下列与工程建设有关的规范性文件中，由制定的是( ) A.《安全生产许可证条例》 B.《建筑企业资质管理规定》 C.《安全生产法》

D.《工程建设项目施工招标办法》 3、甲.乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是( ) A.土地承包经营权 B.地役权 C.土地使用权 D.土地所有权

4、某施工企业为了支付农民工工资，擅自将租赁的脚手架钢管卖与王某，则下列关于该转让合同效力的表述中，正确的是( ) A.合同有效 B.合同无效

C.出租方追认则合同生效 D.钢管实际交付后，合同生效 5、特别重要的建设工程和跨省.自治区.直辖市的建设工程范围内的考古发掘工作，由( )组织实施，发掘未结束前不得继续施工。 A.国家文物局 B.省级 C.

D.省级文物行政部门

6、按照《民法通则》规定，下列情形中不属于委托代理终止的是( )

第 1 页 共 17 页

A.代理期间届满或者代理事务完成 B.代理人丧失民事行为能力 C.被代理人丧失民事行为能力 D.被代理人法人终止

7、根据我国《合同法》的规定，合同当事人行使不安抗辩权时有权( )履行合同债务。 A.终止 B.中止 C.终结 D.拒绝 8、合同生效后，当事人就质量.价款或者报酬.履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，双方解决问题的第一步是( ) A.协议补充

B.按交易习惯确定

C.按照合同有关条款确定 D.按特定标准履行

9、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 A.20 B.30 C.60 D.15

10、根据《关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防安全第一责任人是其( )

A.专职安全员 B.法定代表人 C.专职消防安全员 D.施工项目负责人

11、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于( )

A.A仲裁委员会所在地的基层人民 B.仲裁协议签订地的中级人民 C.仲裁协议签订地的基层人民 D.A仲裁委员会所在地的中级人民

12、施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足( )

A.施工需要并按规定通过审查 B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求 D.施工安全的要求

13、下列合同中，属于实践合同的是( )

Ａ.保管合同 Ｂ.运输合同 Ｃ.租赁合同

第 2 页 共 17 页

Ｄ.建设工程合同 14、根据《行政诉讼法》，因不动产提起的行政诉讼，由( )人民管辖。

A.原告住所地 B.被告住所地

C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地 15、特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前( )向特种设备检测机构提出定期检验要求。

A.5天 B.15天 C.20天 D.一个月

16、关于刑事责任的说法，错误的是( )

A.拘役是刑罚主刑的一种 B.罚款是刑罚附加刑的一种

C.主刑和附加刑既可以合并适用.也可以适用 D.死刑缓期二年执行是死刑的一种 17、甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是( )

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款 B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款 C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任 D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任 18、下列施工单位人员中不必经建设主管部门考核合格即可任职的是( )

A.企业主要负责人 B.项目技术员 C.项目经理

D.项目安全生产管理人员

19、某工地发生火灾事故，总包单位及时报告后发现伤亡人数又有增加，则( )

A.应自事故发生之日起15日内补报 B.应自事故发生之日起30日内补报 C.应自事故发生之日起10日内补报 D.应自事故发生之日起7日内补报

20、某建筑公司在建设项目施工中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，并停止工程施工至发掘结束，为此而发生了一定停工损失，该部分停工损失建筑公司可以向( )主张赔偿.

A.建设单位 B.勘察单位

C.文物行政管理部门 D.不能主张 21、对债务人危害其债权实现的不当行为的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起( )年内行使。

A.5

第 3 页 共 17 页

B.2 C.3 D.1

22、按照《建筑施工场界噪声限值》(GB 12523--90)规定，某施工单位在城市市区范围内施工，晚上19点～21点期间使用物料提升机运输装修材料，由此而产生的噪声限值应为( )分贝。

A.55 B.62 C.70 D.75

23、根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是( )

A.正在建造的船舶.航空器 B.交通运输工具 C.生产设备.原材料 D.正在建造的建筑物

24、下列纠纷中，适合《仲裁法》仲裁的是( )

A.总分包之间的合同纠纷 B.继承纠纷 C.劳动合同纠纷

D.对罚款不服发生的纠纷

25、在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是( )

A.自然磨损 B.维修保养 C.意外事故

D.盘点时发生的短缺

26、下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是( )

A.对本单位的安全生产工作提出建议 B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

27、根据《文物保》,下列文物中不属于国家所有文物的是( )

A.遗存于中国领海起源于外国的文物 B.古文化遗址.古墓

C.某公民收藏的古玩字画 D.国有企业收藏的文物

28、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是( )

A.没收违法所得 B.返还财产 C.赔礼道歉 D.消除危险

29、停建.缓建建设工程的档案，暂由( )保管。

A.施工单位 B.建设单位 C.城建档案馆

第 4 页 共 17 页

D.当地质监部门 30、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由( )组织专家论证.审查。

A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.监理单位 D.施工企业 31、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自( )之日起计算

A.注册商标申请人寄出申请书 B.商标局收到申请书 C.公告发布 D.核准注册

32、根据我国有关司法解释的规定，建设工程合同的履行地是指( )

A.原告住所地 B.被告住所地 C.施工行为地 D.工程款支付地

33、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是( )

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成 C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定

34、关于建设工程合同纠纷和解的说法,正确的是( )

A.诉前和解成立后,当事人不得任意反悔要求撤销

B.诉中和解达成协议的,即可结束全部或部分诉讼程序 C.执行中和解达成协议的,即可结束执行程序,且不可恢复 D.仲裁中达成和解协议的,视为撤回仲裁申请,且不可反悔 35、下面关于诉讼时效期间的表述中，不正确的是( )

A.诉讼时效期间一律为2年

B.诉讼时效期间为2年，法律另有规定的除外

C.出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效期间为1年 D.延付或者拒付租金的，诉讼时效期间为1年 36、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是( )

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查 B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的 D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的

37、对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是( )取得所有权的方式之一。

A.建设单位 B.施工总承包方 C.建设工程教 D.国家 38、根据《工程建设国家标准管理办法》规定，下列技术要求中，应当制定国家标准的是( )

A.工程建设勘察.规划.设计.施工及验收等行业专用的质量要求

第 5 页 共 17 页

B.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的技术要求 C.工程建设行业专用的有关安全.卫生和环境保护的技术要求 D.工程建设行业专用的信息技术要求

39、下列关于安全生产许可证的说法中，表述错误的是( )

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.期满后需要延期的，应当于期满前3个月申请

C.遗失安全生产许可证在申请补办的同时，应当在公众媒体上声明 D.企业变更地址的，应当办理安全生产许可证变更手续

40、在乡.村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时,应当办理( )

A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续

41、阳光工程公司提出同公司员工李某解除合同，并经双方协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据《劳动法》的规定，下列说法正确的是( )

A.阳光公司无需给予李某任何经济补偿 B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿 C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿 D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿

42、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起( )日内提交事故调查报告。

A.10 B.20 C.30 D.60

43、关于人身保险合同的说法,正确的是( )

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益 B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付 D.人身保险合同的投保人不可以为受益人 44、关于法的效力层级的说法,正确的是( )

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定 B.地方性法规的效力高于本级地方规章 C.特殊情况下,法律.法规可以违背 D.行规的法律地位仅次于 45、工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：( )

A.请求解除合同 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失

46、关于和解的说法，错误的是( )

第 6 页 共 17 页

A.当事人和解后可以请求调解，制作调解书 B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解 C.和解协议具有强制执行的效力

D.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段

47、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是( )

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬 48、施工单位招聘临时工的最低年龄为( )岁。

A.20 B.16 C.18 D.14

49、某工程项目，发.承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水渗漏，则施工单位( )

A.无须承担保修责任 B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修 D.维修事宜另行协商

50、对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人( )，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

A.提供虚假资质证明 B.向评标委员会成员行贿

C.因不可抗力提出不能履行合同 D.与招标代理机构串通

51、下列关于建筑节能主体的节能义务的表述不正确的是( )

A.对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证

B.经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方建设主管部门不得颁发施工许可证

C.施工单位应当对进入施工现场的墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用

D.对不符合民用建筑节能强制性标准的，建设单位不得组织竣工验收 52、关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )

A,建设单位不得调整合同工期

B,需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C,建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D,建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。 53、关于转代理的说法，正确的是( )

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

第 7 页 共 17 页

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不职得被代理人的同意

、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生( )起及时补报。

A.60日 B.50日 C.40日 D.30日

55、根据我国《合同法》的规定，当事人双方都违反合同的，( )

A.互不承担责任

B.应当由有过错一方承担违约责任 C.应当各自承担相应的责任 D.应当平均分摊违约责任

56、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )

A.暂停施工，并及时报告建设单位 B.暂停施工，并及时报告有关主管部门 C.整改，并及时报告建设单位 D.整改，并及时报告有关主管部门 57、下列主体中,属于法人的是( )

A.某施工企业项目部 B.某施工企业分公司 C.某大学建筑学院 D.某乡

58、甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，关于该用工关系的说法，正确的是( )

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定 B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙 C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

59、根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为( )，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月 B.6个月 C.1年 D.2年

60、建设单位办理工程项目质量监督手续应在( )

A.领取建设工程规划许可证之前 B.领取建设用地规划许可证之前

C.中标通知书发出后签订施工合同之前 D.领取施工许可证或办理开工报告之前

61、根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是( )

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

第 8 页 共 17 页

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商 D.设计深度由设计单位酌定

62、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说法不正确的是( )

A.不得安排怀孕女工和未成年工从事四级体力劳动强度的劳动 B.不得安排女职工从事高处.低温劳动 C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动 63、关于确定中标人的说法,正确的是( )

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标 C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是( )

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导 65、关于委托代理的说法,正确的是( )

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示,应由被代理人单独承担责任 66、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同,合同约定,设计费为200万元,定金为设计费的15%,甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同,应该返还给甲( )万元。

A.30 B.40 C.60 D.70

67、民事法律关系的内容是指( )

A.民事权利和民事义务 B.民事权利和民事责任 C.民事规范和民事责任 D.民事义务和民事责任

68、下列选项中，不属于施工合同工程款纠纷的成因的是( )

A.施工合同调价与索赔条款的重合 B.工程款拖欠 C.合同缺陷

D.无权代理与表见代理(此为合同主体纠纷)

69、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是( )

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

第 9 页 共 17 页

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受 D.施工企业可拒绝建设单位的要求

70、某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为( )

A.2017年9月21日 B.2017年11月21日 C.2018年5月2日 D.2017年11月2日

二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、关于知识产权法律特征的说法,正确的是( )

A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域

C.仅在法律规定的期限內受到法律保护 D.不存在排他性

E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利

2、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有( )

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

3、根据《合同法》的规定，下列合同中无效的是( ) A.损害社会公共利益的合同 B.附期限的合同

C.以欺诈、胁迫的手段签订的合同 D.因重大误解签订的合同

E.恶意串通，损害个人利益的合同 4、根据《城市建设档案管理规定》，施工企业一般应提交的档案资料有( ) A.工程技术档案资料 B.竣工图

C.工程检验评定资料 D.工程结算资料 E.材料采购合同

5、建设工程代理行为的终止情形主要包括( ) A.代理事务完成 B.代理人辞去委托 C.被代理人死亡

D.被代理人恢复民事行为能力

E.作为被代理人或者代理人的法人终止 6、跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有( )

第 10 页 共 17 页

A.交通运输工具 B.建筑物

C.生产设备、原材料 D.正在建造的船舶 E.建设用地使用权

7、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括( ) A.建设单位 B.施工单位

C.安全生产监督部门 D.建设行政主管部门 E.招标代理机构

8、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有( )

A.保存文物特别丰富 B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色

E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地 9、下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有( ) A.产权转移证书 B.营业账簿

C.权利、许可证照

D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据 E.已缴纳印花税凭证的副本

10、关于工程监理职责和权限的说法,正确的有( )

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师签字,建筑构配件不得在工程上使用

11、某工程公司承建写字楼工程，根据我国《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范围包括( )

A.工程本身受损 B.施工用设施受损

C.被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残 D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死 E.场地清理费

12、债的发生根据，即引起债的发生的法律事实，主要有( )

A.抵消 B.混同 C.提存 D.免除

E.债务人失踪 13、某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者

第 11 页 共 17 页

之间的法律责任的承担形式是( )

A.重作、更换 B.赔偿损失 C.恢复原状 D.没收非法所得

E.暂扣营业执照(或执业资格)

14、建设工程安全生产管理的群防群治制度要求( )

A.建筑企业职工在施工中应当遵守有关生产的法律、法规和建筑行业安全规章、规程，不得违章作业

B.建筑企业职工遇有危及生命和财产安全的事故隐患时应当拒绝冒险施工 C.建筑企业职工有权要求安全生产责任人员消除事故隐患 D.安全生产责任人员应当认真听取群众意见

E.对于危及生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告 15、关于应纳税额计算的说法,正确的有( )

A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率

B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣 C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具专用 D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额

E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具专用

16、甲施工企业向乙机械设备公司购买了机械设备,并签订了买卖合同。合同约定乙将上述设备交由一家运输公司运输,但没有约定毁损风脸的承担,则乙的主要义务有( )

A.按合同约定交付机械设备 B.转移机械设备的所有权

C.承担机械设备运输过程中毁损的风险 D.机械设备的瑕疵担保 E.为机械设备购买运输保险 17、根据《民事诉讼法》，合同当事人可以在书面合同中协议选择( )的人民管辖。

A.双方约定的其他地方 B.原告住所地 C.被告住所地 D.合同履行地 E.合同签订地

18、根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法(试行)》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有( )

A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书 19、根据《建设工程质量管理条例》，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法，正确的有( )

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责 B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任 C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

第 12 页 共 17 页

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任

20、生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有( )

A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故 B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录 D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

21、合同内容约定不明确的，不能达成补充协议，按照交易习惯不能解决时，根据我国《合同法》的规定，正确的说法有( )

A.质量要求不明确，可按照国家标准，行业标准履行

B.履行期限不明确，债务人可以随时履行，但应当给对方必要的准备时间 C.价款不明确的，可按照合同签订时履行地的市场价格履行 D.履行地点不明确，给付货币的，在给付货币一方所在地履行 E.履行费用负担不明确的，由债权人承担 22、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有( )

A.经验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装罝 23、根据《安全生产许可证条例》，企业取得安全生产许可证应当具备的条件有( )教材上的D是配备符合国家标准或行业标准。

A、管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B、依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C、保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D、有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装

E、依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险

24、根据我国《行政诉讼法》的规定，下列案件属于行政诉讼的受理范围的有( )

A.对行政拘留的处罚决定不服的 B.对刑事逮捕决定不服的

C.认为行政机关没有依法发给抚恤金的 D.认为行政机关给予行政记过不合法的 E.认为行政机关侵犯个人人身权的 25、根据《环境保》，建设项目中防治污染的设施与主体工程应当( )

A.同时招标 B.同时竣工 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投产停用

26、根据《建设工程质量管理条例》，下列分包的情形中，属于违法分包的有( )

第 13 页 共 17 页

A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位

B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业 C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成 D.分包单位将其承包的工程再分包

E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位

27、根据我国法律规定，采取下列解决纠纷可以获得具有强制执行效力的结果的有( )

A.和解 B.调解 C.仲裁 D.诉讼 E.申诉

28、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有( )

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故

29、下列主体中不可以作为保证人的是( )

A.经公司同意的某建筑公司西南分公司 B.某肿瘤医院 C.某理工大学 D.某知识产权协会 E.某工程咨询公司

30、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有( )

A.没有完整安全技术档案的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有齐全有效的安企保护装置 E.经检验达不到安全技术标准规定的

第 14 页 共 17 页

试题答案

一、单选题（共70题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）

1、B 2、A 3、B 4、C 5、A 6、C 7、B 8、A 9、D 10、B 11、D 12、A 13、A 14、D 15、D 16、B 17、B 18、B 19、D 20、A 21、D 22、A 23、D 24、A 25、C 26、B 27、C 28、A 29、B 30、D 31、D 32、C 33、C 34、A 35、A 36、A 37、D 38、B 39、C 40、A 41、B 42、D 43、C 44、B

第 15 页 共 17 页

45、D 46、C 47、D 48、B 49、B 50、C 51、D 52、D 53、D 、D 55、C 56、A 57、D 58、B 59、C 60、D 61、C 62、B 63、D 、C 65、C 66、C 67、A 68、D 69、D 70、D

二、多选题（共30题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）

1、ACE 2、DE 3、AE 4、ABC 5、ABE 6、BE 7、AB 8、ABDE 9、ABC 10、ABDE 11、CD 12、ABCD 13、ABC 14、AE 15、BDE 16、ABD 17、BCDE 18、ACDE 19、AC 20、BCDE

第 16 页 共 17 页

21、ABC 22、ABC 23、ABCD 24、ACE 25、CDE 26、ACDE 27、CD 28、BC 29、BCD 30、BCE

第 17 页 共 17 页