监理工程师考试《合同管理》试题及答案(最新)

1、[多选题]根据《标准施工总承包招标文件》，在竣工试验中的第三阶段包括的指标有()。

A.产能指标

B.产品质量标准

C.运营指标

D.环保指标。E,人员指标

【答案】ABCD

【解析】本题考查的是合同文件。第三阶段包括的内容有：如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。参见教材P112。

2、[选择题]关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.CM承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.CM承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.CM承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任。E,CM承包商赚取总包、分包合同的差价

【答案】ABCD

【解析】风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商、供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包、分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

3、[选择题]根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是( )。

A.开箱检验应在施工场地进行

B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备

C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责

D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担。E,开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试

【答案】BC

【解析】本题考的是设备采购合同履行管理。选项A，双方可以约定在其它地方开箱，如无约定是在施工场地开箱。选项D,一般是由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。选项E,根据合同约定，卖方、买方或买方安排第三方可负责安装调试。2020版教材P148。

4、[选择题]关于材料采购合同货样买卖的表述中，不正确的是()。

A.货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易

B.凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明

C.出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同

D.凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的最高标准

【答案】D

【解析】2020版教材P141-142本题考核的是货样买卖。货样买卖是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量

仍然应当符合同种物的通常标准。

5、[选择题]标准施工招标文件中的( )包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式

【答案】A

【解析】本题考查重点是“标准施工招标文件”。通用合同条款包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线，施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。因此，本题的正确答案为A。

6、[选择题]采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.衡量法

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验法

【答案】A

7、[选择题]建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用补充协议、交易习惯、合同有关条款等方法确定交货地点，则交货地点应为()。

A.供货人订立合同时的营业地

B.合同订立地

C.采购人订立合同时的营业地

D.工程项目所在地

【答案】A

【解析】当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：(1)标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人;(2)标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物;不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

8、[选择题]《建设工程勘察合同(一)》[GF2000-0203]适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括()。

A.岩土工程勘察

B.工程物探

C.工程测量

D.材料设备的供应。E,水文地质勘察(含凿井)

【答案】ABCE

【解析】本题考核的是《建设工程勘察合同(一)》[GF2000-0203]。《建设工程勘察合同(一)》[GF2000-0203]示范文本适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)、工程测量、工程物探等勘察。

9、[选择题]合同法律关系的客体包括( )。

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力。E,智力成果

【答案】BCE

10、[选择题]根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件试运行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有( )。

A.结合行业特点，编制本行业的通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触。E,“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】BCD

11、[选择题]建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察。E,工程地质勘察

【答案】ADE

【解析】建设工程勘察的内容一般包括工程测量、水文地质勘察、工程地质勘察。

12、[选择题]在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人( )情形属于没有进行实质性相应，其投标将被否决。

A.按照招标文件按时交纳投标保证金，但是金额不足

B.按照招标文件要求逐页签字

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.有法定代表人的签字和盖章

【答案】A

【解析】“评标”。投标人未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证银行不符合招标文件要求的，从商务角度，视为没有实质性响应，其投标将被拒绝。因此，本题的正确答案为A。

13、[选择题]在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是( )招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】A

【解析】知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。2020版教材P25。

14、[选择题]在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。

A.竣工结算

B.下一次进度款中

C.本次进度付款中

D.以上都不正确

【答案】C

【解析】“工程款支付管理”。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。因此，本题的正确答案为C。

15、[多选题]在建设项目各类招标中，对于设计招标与其他招标在程序上区别的表述正确的有()。

A.设计招标文件中提出设计依据、工程项目应达到的技术指标

B.投标人的投标报价是按规定的工程量清单填报报价后算出总价

C.开标时由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序

D.评标时不过分追求投标价的高低。E,设计招标通常采用设计方案竞选的方式招标

【答案】ADE

【解析】本题考查的是工程设计招标概述。选项B错误，投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价，而是首先提出设计构思和初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价;选项C错误，开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容，而且不按报价高低排定次序。参见教材P46。

16、[选择题]建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用。E,由采购方和供货方共同承担货物转运费用

【答案】AB

【解析】供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

17、[选择题]履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】C

【解析】履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

18、[选择题]工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。

A.保险责任不同

B.安全生产管理职责不同

C.劳务人员管理方式不同

D.施工组织不同。E,施工质量责任期限不同

【答案】ADE

【解析】(1)保险责任不同：专业分包人承担分包工程的实施风险，必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用;劳务分包人不承担风险，分包人不需单独办理保险。(2)施工组织不同：专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行;劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中。(3)施工质量责任期限不同：分包工程通过竣工验收后，专业分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任;全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。

19、[选择题]下列不属于施工合同中监理人职责的是()。

A.处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】A

【解析】2020版教材P91-92本题考核的是施工合同中监理人的职责。受发包人委托对施工合同的履行进行管理体现在：(1)在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作;(2)在发包人授权范围内处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力;(3)承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行;(4)在合同规定的权限范围内，处理或决定有关事项，如单价的合理调整、变更估价、索赔等。

20、[选择题]纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在( )人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元

【答案】B

【解析】知识点:勘察设计招标的规模标准。纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。2020版教材P27。

21、[选择题]依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起12个月。E,当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】ABE

【解析】本题考核的是保证责任。选项A正确，保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任。选项B正确，保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。选项C错误，保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则

保证人不再承担保证责任。选项D错误，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起“6个月”。选项E正确，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

22、[多选题]工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同的履约保证

C.施工合同支付保证

D.施工预付款担保。E,施工合同工程垫支保证

【答案】ABD

【解析】“保证在建设工程中的应用”。在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，工程建设中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当采用书面形式。①施工投标保证;②施工合同的履约保证;③施工预付款担保。因此，本题的正确答案为ABD。

23、[选择题]我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质。E,劳务资质

【答案】ABCD

【解析】参见教材P47。

24、[选择题]法律事实包括行为和事件，以下正确的是()。

A.事件包括作为和不作为两种表现形式

B.行政行为不属于法律事实中的行为

C.自然事件会引起一定的法律后果

D.难以预料的重大事件属于自然事件

【答案】C

【解析】本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。选项A，行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式;选项B，行政行为和发生法律效力的判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭;选项D，社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运等。

25、[选择题]《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

【答案】A

【解析】《标准资格预审文件》共包含封面格式和五章内容，相同序号标示的章、节、条、款、项、目，由招标人依据需要选择其一，形成一份完整的资格预审文件。其中，工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。

26、[选择题]关于评标委员会组成的说法，正确的是( )。

A.招标人代表2人，专家6人

B.招标人代表2人，专家5人

C.招标人代表2人，专家4人

D.招标人代表2人，专家3人

【答案】B

【解析】知识点:评标、决标阶段的工作。成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的2/3。2020版教材P43。

27、[选择题]材料采购合同内必须约定产品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按( )执行。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.推荐性标准

【答案】C

【解析】“交货检验”。材料采购合同中的产品质量应满足规定用途的特性指标，因此合同内必须约定产品应达到的质量标准。约定质量标准的一般原则是：①按颁布的国家标准执行;②无国家标准而有部颁标准的产品，按部颁标准执行;③没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按企业标准进行;④没有上述标准，或虽有上述某一标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。因此，本题的正确答案为C。

28、[选择题]分包人收到竣工结算价款之日起()，将竣工工程交付承包人。

A.7日内

B.14日内

C.28日内

D.36日内

【答案】A

【解析】施工分包合同履行管理。分包人收到竣工结算价款之日起7.天内，将竣工工

程交付承包人。总体工程竣工验收后，再由承包人移交给发包人。

29、[选择题]设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】C

30、[多选题]以代理权产生的依据不同，可将代理分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理。E,指定代理

【答案】BCE

【解析】代理关系。以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。

31、[选择题]建设工程合同的标的是()。

A.行为

B.智力成果

C.法人

D.各类建筑产品

【答案】D

32、[多选题]依据《担保法》的规定，具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，不能作为保证人的有()。

A.企业法人的分支机构、职能部门

B.学校

C.幼儿园

D.医院。E,科技有限责任公司

【答案】ABCD

33、[选择题]根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

【答案】D

【解析】本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

34、[选择题]依据标准施工合同文本通用条款规定，承包人请求竣工验收时，应满足的条件有(。)

A.完成了合同约定的各项施工任务

B.质量监督机构确认了工程质量

C.有完整的技术档案和管理资料

D.地通过了试车检验。E,有完整的现场同期记录

【答案】AC

35、[选择题]采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。

A.项目总报价

B.分部分项工程报价

C.对某些量化因素进行价格折算后的总价

D.投标人优惠后的总价

【答案】C

36、[多选题]《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有()。

A.返还财产

B.赔偿损失

C.罚款

D.收归国有。E,对经办人进行行政处分

【答案】ABD

【解析】合同被撤销后的法律后果与合同无效的法律后果相同，也是返还财产，赔偿损失，追缴财产、收归国有三种。

37、[选择题]建设工程项目招标采用资格后审方式的，资格后审时间应为()。

A.提交投标书后，开标前

B.提交投标书后，评标前

C.开标后，评标前

D.提交投标书前

【答案】C

【解析】对投标人的资格审查在开标后评标前进行称为资格后审。

38、[选择题]根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是( )。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意

【答案】D

39、[选择题]代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应()。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】C

【解析】考核代理关系。如果授权不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10。

40、[选择题]因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是( )。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】D

【解析】本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P8。

41、[单选题]招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于()日。

A.3

B.4

C.5

D.7

【答案】A

【解析】2020版教材P37-38招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。

42、[选择题]关于工程设计招标方式的说法，不正确的有( )。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.依法必须招标的工程设计，对国有资金占控股地位的，应当公开招标

C.工程设计公开招标的，应当通过国家指定的媒介发布招标公告

D.工程设计邀请招标的，应当邀请五个以上单位参加投标。E,依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂的，可以邀请招标

【答案】ADE

【解析】属于依法必须招标的情形，该项目必须招标发包。邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标。必须公开招标的项目，经批准可以邀请招标的情形：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式所需费用占项目合同金额比例过大。

43、[单选题]招标过程中出现()情形时，招标人应当重新招标。

A.投标截止时间止，投标人多于3家的

B.投标截止时间止，投标人少于5家的

C.经评标委员会评审后否决所有投标的

D.经评标委员会评审后否决部分投标且投标于4家的

【答案】C

【解析】2020版教材P40-49有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标:(1)投标截止时间止，投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

44、[选择题]工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】C

【解析】评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

45、[选择题]下列各项中，不属于担保活动应当遵循的原则的是( )。

A.平等

B.公平

C.公正

D.诚实信用

【答案】C

【解析】本题考查的是担保的概念。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

46、[多选题]关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。

A.发包人处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题

B.对工程的勘察许可应由勘察人提供

C.发包人应及时向勘察人提供有关的文件资料，并对其准确性、可靠性负责

D.拆除地上障碍物应由发包人完成。E,拆除地下障碍物应由承包人完成

【答案】ACD

【解析】本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项B，本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)由发包人提供;选项E，拆除地上地下障碍物;处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;平整施工现场;修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等均属于发包人的责任。参见教材P。

47、[选择题]根据《标准设计施工总承包合同》，需有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】A

【解析】设计管理。设计文件需有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向有关部门报送设计文件，承包人予以协助。

48、[选择题]按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括( )。

A.设计人未开始设计工作的，退还发包人已付的定金

B.设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金

C.设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费

D.设计工作超过一半时，按实际完成的工作量支付设计费。E,设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费

【答案】BCE

【解析】“设计合同履行管理”。在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。因此，本题的正确答案为BCE。

49、[选择题]以下对索赔的表述中，错误的是()

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告

C.承包人要执行监理人的索赔处理决定

D.索赔依据应在合同中有明确根据。E,工程师的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

【答案】BCD

【解析】选项D，无需在合同中有明确的根据;选项C，承包人可以不接受监埋人的索赔处理结果，按照合同争议解决;选项B，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书。

50、[选择题]按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是( )。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担

【答案】C

【解析】发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

51、[选择题]投标报价偏差率的计算公式为()。

A.(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%

B.(投标人报价-标底)/标底×100%

C.(投标人报价-最高限价)/最高限价×100%

D.(投标人报价-评标基准价)/投标人报价×100%

【答案】A

【解析】综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：(投标人报价-评标基准价)/评标基准价×100%。

52、[选择题]依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

A.只能向有合同关系的对方提出索赔

B.工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

C.工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

D.索赔处理应尽可能协商达成一致

【答案】B

53、[多选题]根据设计施工总承包合同，关于承包人办理工程保险的说法正确的是()。

A.承包人应为施工现场的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险

B.承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。

C.承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.承包人未能使保险持续有效时，发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。E,对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人

【答案】BCDE

、[选择题]《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金，()后，设计合同生效。

A.发包人向设计人支付定金

B.经双方当事人签字盖章

C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金

D.设计人收到定金3日

【答案】C

【解析】设计合同采用定金担保，合同总价的20%为定金。设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效。发包人应在合同签字后的3日内支付该笔款项，设计人收到定金为设计开工的标志。如果发包人未能按时支付，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延。

55、[选择题]根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

【答案】B

【解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包

括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。

56、[选择题]下列关于材料设备采购招标内容特点的说法，正确的是( )。

A.材料设备招标采购的货物应当由供货方自己全部生产

B.对于既有设备采购又有安装服务的项目，应当采用合并招标

C.如果设备和安装采用合并招标，可以按照各部分所占的费用比例来确定具体招标类型

D.采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于承揽合同

【答案】C

57、[选择题]编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的( )。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

【答案】B

58、[选择题]关于材料设备采购招标的说法正确的是()。

A.建筑工程材料设备采购属于买卖合同

B.订购非批量生产的大型复杂机组设备属于承揽合同

C.采购大宗建筑材料属于承揽合同

D.采购特殊用途的大型非标准部件招标仅限于对投标人的商业信誉、报价和交货期限等方面的比较

【答案】B

【解析】见教材材料设备采购招标概述。

59、[选择题]下列关于分包工程计量的表述正确的是()。

A.承包人可以单独对分包工程量进行计量

B.承包人应当通知分包人共同对分包工程量进行计量

C.承包人未通知分包人参加计量，以承包人的计量结果计算分包工程价款

D.分包人收到通知后不参加计量，以分包人提交的工程量计算分包工程价款

【答案】B

【解析】A项，无论监理人参与分包工程的工程量计量与否，承包人均需在每一计量周期通知分包人共同对分包工程量进行计量。C项，承包人不按约定时间通知分包人，致使分包人未能参加计量，计量结果无效，分包人提交的工程量报告中开列的工程量应作为分包人获得工程进度款的依据。D项，分包人收到通知后不参加计量，承包人的计量结果有效，以此计算分包工程价款。

60、[多选题]属于可以顺延工期的工期延误有()。

A.发包方不能按合同约定付款

B.工程量变化

C.改变工作质量要求

D.发包方不能按约定提供材料。E,发包人提供图纸延误

【答案】ACDE

61、[选择题]IPD合同条件包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括( )。

A.通用条款

B.专用条款

C.项目法律描述

D.业主标准。E,目标标准修正案

【答案】ACDE

62、[单选题]当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，()应当对全部债务承担责任。

A.债权人

B.保证人与债权人

C.保证人

D.债务人

【答案】C

63、[选择题]建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。

A.货样买卖

B.分期交付买卖

C.试用买卖

D.异地交付买卖。E,分期付款买卖

【答案】ABCE

【解析】非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。

、[选择题]财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人是()。

A.投保人

B.保险人

C.受益人

D.被保险人

【答案】C

【解析】被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。

65、[单选题]以下关于可调总价合同说法错误的是()。

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

【答案】C

66、[选择题]根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得( )的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质

【答案】D

67、[选择题]为了明确划分由于法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

【答案】B

【解析】由题意可知正确答案为投标截止日前第28天。

68、[选择题]某施工单位通过行贿中标某大型项目，并向项目建设单位提交了某银行

出具的工程履约保函，则( )。

A.施工合同无效，履约保函有效

B.施工合同无效，履约保函也无效

C.施工合同有效，履约保函也有效

D.施工合同与履约保函效力没有相关性

【答案】B

69、[选择题]发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】D

【解析】2020版教材P114-117发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

70、[选择题]招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将于( )向未中

A.标人支付技术成果经济补偿费A.签订合同后5日内

B.中标通知书发出后15日内

C.中标通知书发出后30日内

D.签订合同后30日内

【答案】C

71、[选择题]根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是( )。

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

【答案】D

72、[选择题]招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体是指()。

A.可以作为评标委员会人选的“专家库”

B.有从事同类工程建设项目招标的经验

C.拥有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。E,拥有3名以上取得造价工程师执业资格专业技术人员

【答案】BCD

【解析】招标人自行办理招标事宜，应当具有编制招标文件和组织评标的能力，具体包括：具有项目法人资格(或者法人资格);具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量;有从事同类工程建设项目招标的经验;拥有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员;熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章。

73、[选择题]( )是指购买的标的物要分批交付。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

【答案】C

【解析】“建设工程材料设备采购合同的分类”。分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。因此，本题的正确答案为C。

74、[选择题]一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列()论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付

【答案】C

【解析】本题考查的是英国NEC合同文本。主要选项条款为E，即为成本补偿合同。成本补偿合同的特点是工程成本部分实报实销，按合同约定的工程成本一定百分比作为承包商的收入。选项A：带有分项工程表的标价合同;选项B：带有工程量清单的标价合同;选项C：带有分项工程表的目标合同;选项D：带有工程量清单的目标合同;选项E：成本补偿合同;选项F：管理合同。

75、[选择题]关于中标和签订合同的说法，正确的是()。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的.价款.质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，根据招标文件与投标人订立书面合同

【答案】C

【解析】考核工程施工招标程序。选项A，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人;选项B，招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件一致;选项D，中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。参见教材P45。

76、[选择题]下列关于施工劳务分包的说法正确的是()。

A.分包人不承担分包工程的实施风险，不需办理保险，也不需支付保险费用

B.应编制单独的施工组织设计，并在每月底提交下月施工计划和劳动力安排计划

C.全部工程竣工验收合格后，分包人对其施工的工程质量仍需承担责任

D.分包人的劳务报酬根据合同履行情况可作相应调整

【答案】A

【解析】B项，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中。C项，全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任，承包人承担缺陷责任期和保修期内的修复缺陷责任。D项，不管约定为何种形式的劳务报酬，均为固定价格，施工过程中不再调整。

77、[多选题]指定代理和法定代理可以因为()原因终止。

A.被代理人取得或者恢复民事行为能力

B.被代理人或代理人死亡

C.指定代理的人民或指定单位撤销指定

D.作为被代理人或者代理人的法人死亡。E,监护关系消灭

【答案】ABCE

【解析】指定代理和法定代理可以因为以下原因终止：①被代理人取得或者恢复民事行为能力;②被代理人或代理人死亡;③指定代理的人民或指定单位撤销指定;④监护关系消灭。而选项D是委托代理关系终止的原因。

78、[选择题]拒绝作为资格预审申请人的情况，包括()。

A.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但为设计施工总承包的

B.为本标段提供招标代理服务的

C.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的

D.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。E,在最近10年内有骗取中标行为的

【答案】BCD

【解析】通过资格预审的申请人除应满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准外，还不得存在下列任何一种情形:不按审查委员会要求提供澄清或说明;为项目前期准备提供设计或咨询服务(设计施工总承包除外);为招标人不具备法人资格的附属机构或为本项目提供招标代理;为本项目的监理人、代建人等情形;以及最近三年内有骗取中标或严重边约或重大工程质量问题;在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为等。

79、[单选题]招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。

A.发布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

【答案】C

80、[选择题]材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日

【答案】A

【解析】如果材料在订立合同之前已为买受人占有，合同生效的时间为交付时间。

81、[选择题]法人是依法享有民事权利和承担民事义务的组织，其应具备的条件包括( )。

A.依法成立

B.有自己的名称及组织机构

C.有必要的经费

D.有资质证书。E,法定代表人具有执业资格

【答案】ABC

82、[单选题]根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

【答案】A

83、[选择题]资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是()

A.有限数量法

B.合格制法

C.标准化法

D.综合记分法

【答案】A

【解析】有限数量制审查方法：审查委员会依据资格预审文件中审查办法(有限数量制度)规定的审查标准和程序，对通过初步审查和详细审查的资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的申请人。通过资格预审的申请人不超过资格预审须知说明的数量。

84、[多选题]施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具。E,施工企业所有的房产

【答案】ACDE

【解析】“担保方式”。下列财产可以作为抵押物：①建筑物和其他土地堕着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工墨;⑦法律、行规未禁止抵押的其他财产。因此，本题的正确答案为ACDE。

85、[选择题]根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是( )。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

【答案】C

86、[选择题]根据标准施工合同通用条款的规定，下列不属于变更范围的是()。

A.取消合同中的任何一项工作，但被取消的工作不能由发包人或其他人实施

B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C.改变合同中的基线、标高、位置或尺寸

D.承包人擅自完成施工图之外的工作

【答案】D

【解析】2020版教材P108-110标准施工合同通用条款规定的变更范围包括:(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何

一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。

87、[选择题]美国AIA合同文本中的B系列是指( )。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

B.雇主与建筑师之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.建筑师行业的有关文件

【答案】B

【解析】本题考查重点是“美国AIA合同文本”。美国AIA合同文本包括：①A系列：雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本;②B系列：雇主与建筑师之间合同的文本;③C系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本;④D系列：建筑师行业的有关文件;⑤E系列：合同和办公管理中使用的文件。因此，本题的正确答案为B。

88、[多选题]施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权

D.施工企业自有的建筑施工机具。E,施工企业所有的房产

【答案】ACDE

【解析】“担保方式”。下列财产可以作为抵押物：①建筑物和其他土地堕着物;②建设用地使用权;③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;④生产设备、原材料、半成品、产品;⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器;⑥交通运输工墨;⑦法律、行规未禁止抵押的其他财产。因此，本题的正确答案为ACDE。

、[选择题]依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是( )。

A.受自然环境只有少量潜在投标人

B.需要釆用不可替代的专利或者专有技术

C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人

【答案】C

【解析】知识点:招标的范围和方式。ACD为可以邀请招标的情形。2020版教材P28。

90、[选择题]标准施工合同由()组成。

A.通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式

B.协议书、通用条款、专用条款

C.通用条款、专用条款和履约担保格式

D.协议书、通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式

【答案】B

【解析】标准施工合同提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。

91、[选择题]工程项目中使用的任何工程设备必须得到()的书面许可后方可运至现场。

A.业主

B.承包方

C.监理工程师

D.设备供应商

【答案】C

92、[单选题]某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

【答案】B

93、[选择题]某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同说法正确的有( )。(2014年真题)

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定。E,试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买

【答案】ABE

94、[选择题]根据《标准施工合同》，“合同进度计划”是指()。

A.承包人投标书内提交的进度计划

B.施工准备阶段承包人编制的进度计划

C.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划

D.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划

【答案】C

【解析】经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。

95、[选择题]监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为

工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为( )。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

【答案】A

【解析】知识点:监理人的职责。进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。2020版教材P98。

96、[选择题]设计合同承包方设计完成后，对所承担的设计任务的建设项目应配合施工进行技术交底，解决施工中的有关设计问题，其发生的费用()。

A.业主另行支付

B.设计单位自负

C.双方协商

D.监理工程师决定

【答案】B

97、[选择题]根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

【答案】A

【解析】本题考查的是变更管理。履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。参见教材P121。

98、[选择题]投标邀请书(代资格预审通过通知书)适用于进行资格预审的公开招标或邀请招标，对通过资格预审申请投标人的投标邀请通知书。内容包括( )等内容。

A.招标条件

B.被邀请单位名称

C.购买招标文件的时间

D.售价。E,投标截止时间

【答案】BCDE

【解析】“标准施工招标文件”。投标邀请书(代资格预审通过通知书)适用于进行资格预审的公开招标或邀请招标，对通过资格预审申请投标人的投标邀请通知书。包括被邀请单位名称、购买招标文件的时间、售价、投标截止时间、收到邀请书的确认时间和联系方式等内容。因此，本题的正确答案为BCDE。

99、[选择题]某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应( )。

A.按中标无效处理

B.视为放弃投标

C.按废标处理

D.视为放弃中标项目

【答案】D

100、[选择题]土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】B

【解析】本题考查的是施工进度管理。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不利气候条件风险。